+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор подряда на оказания услуг услуги автосервиса

При этом договор бытового подряда теоретически может быть заключен как в устной, так и в письменной форме ст. Также следует отметить, что при осуществлении услуг по техническому обслуживанию и ремонту легковых автомобилей населению, организации вправе использовать формы бланков строгой отчетности для оформления денежных расчетов с населением без применения контрольно-кассовой техники. Одним из таких видов деятельности является ремонт, техобслуживание и мойка автомототранспортных средств подп. Условия применения ЕНВД. Организация может применять ЕНВД в отношении услуг по ремонту, техобслуживанию и мойке автомототранспортных средств, если эти услуги:. Например, на ЕНВД могут быть переведены услуги:.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:
ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор оказания услуг

Договор на техническое обслуживание

Контакты: Бухгалтер по работе с юридическими лицами тел. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность , а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию. Копия уставных документов 1, 2 и последняя страница устава. Список транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре. Скан свидетельства о регистрации транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре.

В случае, когда транспортное средство не является собственностью компании Заказчика товаров и услуг , предоставить договора аренды на пользование автотранспорт либо нотариальная доверенность от собственника ТС на осуществления ремонтных воздействий.

Все документы должны быть заверены подписью руководителя компании и скреплены печатью компании. Копия свидетельства о о государственной регистрации ИП. В случае, когда транспортное средство не является собственностью компании Заказчика товаров и услуг , предоставить договора аренды на пользование автотранспорта либо нотариальная доверенность от собственника ТС на осуществления ремонтных воздействий.

Все документы должны быть заверены подписью индивидуального предпринимателя и скреплены печатью ИП. Большие Вяземы , Можайское ш. По соглашению Сторон настоящего Договора доставка автотранспортного средства до станции технического обслуживания Подрядчика может быть организована силами Подрядчика, при этом Заказчик возмещает Подрядчику стоимость доставки. Исполнитель не несёт ответственности за ценные вещи, оставленные заказчиком в автомобиле и не заявленные при оформлении приемо-сдаточного Акта.

Исполнитель обеспечивает безвозмездное хранение автомобиля в течение всего срока выполнения работ оказания услуг по ремонту техническому обслуживанию. Заказчик обязан принять у Исполнителя и забрать с территории Исполнителя автомобиль не позднее трёх дней без дополнительной оплаты со дня получения уведомления об изменении сроков окончания работ оказания услуг. Уведомление производится по адресу телефону, факсу Заказчика, указанным в Заявке на работы. В случае нарушения сроков получения автомобиля, указанных в п.

При этом Заказчик обязан оплатить каждые сутки дополнительного хранения автомобиля на территории Исполнителя из расчёта руб. Заказы на проведение работ оформляются на бланке заявке на работы, заказ-наряд Подрядчика представителем Заказчика, доставившим автомобиль к месту проведения работ.

В Заказе на проведение работ представитель Заказчика согласовывает с Подрядчиком перечень необходимых работ, а также сроки их выполнения. В том случае, если у Подрядчика отсутствует возможность выполнения предусмотренных Заказом работ в согласованные с Заказчиком сроки по причине отсутствия запасных частей на складе Подрядчика, последний обязуется уведомить об этом Заказчика и согласовать с ним.

Если у Заказчика имеются возражения по вопросу согласования нового срока выполнения работ, то оформленный Заказ считается аннулированным и у Подрядчика прекращаются обязательства по выполнению работ, возникшие в момент согласования Заказа.

Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:. Уведомление Подрядчика в случаях, указанных в п. Уведомление по усмотрению Подрядчика может быть осуществлено любым из доступных средств связи телефонная связь, факсимильная связь, электронная почта и т.

Если Заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное предупреждение со стороны Подрядчика об обстоятельствах, указанных в п. После выполнения Подрядчиком работ Заказчик обязуется осуществить их приёмку в срок не позднее 3 трех рабочих дней с момента уведомления Подрядчиком Заказчика о своей готовности к сдаче результата выполненных работ. Если Заказчик отказывается подписывать Заказ-наряд, указанный в п.

В том случае, если Заказчик не подпишет Заказ-наряд без предоставления письменного аргументированного отказа в установленные п. С этого момента у Заказчика возникает обязанность оплатить результат выполненных Подрядчиком работ. Аргументированный отказ от приёмки выполненных работ может содержаться в Заказе-наряде, либо быть составленным Заказчиком в виде отдельного документа со ссылкой на реквизиты оформленного Подрядчиком Заказа-наряда. Срок действия гарантийных обязательств Подрядчика на результат выполненных работ указывается в п.

При оформлении Заказа на выполнение работ определяется предварительная стоимость работ, которая уточняется по окончанию выполнения работ. Запасные части, имеющие в своем составе электрические элементы, возврату и обмену не подлежат.

Стороны настоящего Договора несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. В случае нарушения Заказчиком обязательства по приёмке результата выполненных работ в соответствии с п. Стоимость одного стояночного места для автомобиля составляет двести пятьдесят рублей. В случае возникновения споров, Стороны настоящего договора обязуются приложить все усилия для их разрешения путём переговоров.

Настоящий договор автоматически пролонгируется на каждый последующий период, если одна из сторон не менее чем за 30 тридцать календарных дней до момента окончания срока его действия не заявит о его расторжении.

Досрочное расторжение Договора допускается по соглашению Сторон, либо в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством РФ. Все изменения, дополнения и иные сопутствующие документы заявки, заказ-наряды, акты вправе подписывать стороны или надлежащим образом на то уполномоченные представители сторон. Полномочия представителя должны быть оформлены доверенностью, оформленной в соответствии с гражданским законодательством РФ.

Большие Вяземы, Можайское шоссе, д. Русский English. Главная Корпоративным клиентам Договор на техническое обслуживание Договор на техническое обслуживание. Договор на техническое обслуживание Опубликовано в рубриках: Корпоративным клиентам. Информационные запросы: Волин , Договор на обслуживание , Корпоративным клиентам.

Ремонт автомобиля: работа или услуга?

Контакты: Бухгалтер по работе с юридическими лицами тел. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность , а заказчик обязуется оплатить эти услуги. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица. Копия свидетельства о постановке на учет в налоговую инспекцию. Копия уставных документов 1, 2 и последняя страница устава. Список транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре. Скан свидетельства о регистрации транспортных средств, которые будут обслуживаться в техцентре.

Типовой договор ремонта автомобиля, образец которого можно скачать на нашем Главное, что необходимо помнить клиенту автосервиса – услуги по по-разному: быть договором подряда или возмездного оказания услуг.

Договор оказания услуг

Скачать документ. Отдавая своё авто в ремонт, не лишним будет ознакомиться со своими правами, возникающими при сотрудничестве с автосервисом. К сожалению, ситуации, когда сервисная станция осуществляет ремонт подозрительно долго или вовсе возвращает технику со скрытыми или не устраненными дефектами, нередки. Есть ли возможность у клиента СТО предъявлять претензии автосервису? Какова ответственность работников СТО? Как взыскать ущерб, причинённый некачественным ремонтом? На практике таким документом может выступить заказ-наряд или любой другая официальная бумага, где содержится вся необходимая информация. Обязательным приложением к такому Договору станет список подлежащих замене запасных частей и расходников масла, технические жидкости с указанием их стоимости. При сдаче техники в СТО обязательным станет и составление Акта приема-передачи, где следует указать комплектность и имеющиеся повреждения.

Договор на ремонт автомобиля

Согласно п. Формулировки приведенных положений закона не позволяют достаточно ясно отграничить эти договорные конструкции. Это порождает противоречивую судебную практику, в которой сходные по содержанию договоры квалифицируются как договоры возмездного оказания услуг или договоры подряда. Примером может служить практика арбитражных судов по квалификации договора о ремонте автомобилей и других транспортных средств.

Помните, что вы всегда можете получить нашу юридическую помощь, в том числе и по заполнению данного бланка, связавшись с нами по телефонам указанным на сайте.

.

.

Исполнитель обязуется в течение срока действия договора по заявкам Заказчика оказывать услуги по ремонту автотранспортных средств, (далее.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Правила заключения договора - Как составить договор ГРАМОТНО?
Комментарии 2
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Млада

    ДУМАЙТЕ, кому это выгодно и зачем! сейчас это вброс для затравки. народу что царя долой. но не царь ваш враг. кровожадность соседа вот проблема №1 от которой уводят внимание людей! типичная работа московитов!

  2. trucsusbankden

    Да все равно вся юриспруденция в рф летит в тар тара ры.